合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条:婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用第三编规定。依法成立的合同,受法律保护。依法成, 以下是为大家整理的关于大清包劳务合同范本5篇 , 供大家参考选择。
大清包劳务合同范本5篇
大清包劳务合同范本篇1
工 程 劳 务 分 包 合 同
编号
立合同单位:
工程名称:
签订日期: 201 年 月 日
签订地点:
工程劳务分包合同
以下简称甲方:
立合同单位:
以下简称乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,结合本工程具体情况,经双方共同协商一致,签订本合同,双方共同遵照执行。
分包项目及名称:
1、分包项目范围:
2、工程地址:
三、分包形式:
四、工期:开工日期: 竣工日期: 总工期:
天
五、工程质量要求:乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准,
本工程质量目标:
六、安全生产、文明施工及环境职业健康
乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按照安全标准进行施工,并随时接受有关方面的检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;必须加强施工现场管理,文明施工,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫 等有关部门对施工现场的管理规定,使施工现场达到市建委规定的文明施工要求;必须遵照甲方及项目部制定的文明施工的制度要求进行施工;乙方施工人员进场后必须遵守甲方制定的环境及员工职业健康标准。安全文明施工目标:
大清包劳务合同范本篇2
编号:_____________
劳务清包工合同
甲 方:___________________________
乙 方:___________________________
签订日期:_______年______月______日
发包方:________________________________________________(以下简称甲方)
联系电话:_____________________________________________
施工队:________________________________________________(以下简称乙方)
联系电话:______________________________________________
甲乙双方本着友好协商、合作的态度,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,在平等、公正、公平的原则下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址:________________________________________________________
工程内容:________________________________________________________
_________________________________________________________________
二、人工价格:______________每平方米计算。
三、付款方式
1、工人生活费按每人每天___________元支付。
2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。
3、工程竣工验收合格后,甲方支付总工程款的95%。
4、保修金:工程工资总价5%,从竣工之日起________后支付。
五、材料
1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用,如应材料拖延工期的责任和经济损失,由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。
2、甲方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
3、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意,乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。
七、质量
1、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正。
2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。
3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。
4、乙方施工中严格执行安全施工规范。
5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。
6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
甲方: (签章) 乙方: (签章)
身份证号码: 身份证号码:
签约日期: 签约日期:
大清包劳务合同范本篇3
XXX 土石方边坡支护及
软基处理工程
劳务清包合同
甲方:
乙方:
日期:
清包人工费承包合同
订合同单位:
发包方: XX公司 (以下简称甲方)
承包方: XX (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》和参照《建筑装修工程承包合同条例》及涉及中华人民共和国相关的法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条、工程概况
1.1工程名称: XX土石方边坡支护及软基处理工程
1.2工程地点:
1.3承包范围:施工图范围内的基础施工、辅助工程人工费
1.4工作内容:人工(清包工)
1.5承包方式:清包工
1.6工期:2007 年 8月 1 日开工,于2007 年 11 月 1 日竣工。
1.7工程质量:合格
1.8合同价款(RMB大写):壹佰零贰万伍仟圆(¥1025000,00元),其中设备使用维修费20万元,人工费按一次性包干,包括:砌围墙、水沟、喷射砼、钢筋绑扎、CFG桩施工及工地杂工,如有工作量增减,则按增减的工作量进行计价,按一次性包干价。包安全,包质量。
本合同结算价款所涉及的所需向有关部门缴纳的一切费用均由乙方自行办理,并负责向甲方提供其需要的有效证明。
第2条、甲方工作
2.1开工前10天,向乙方提供经设计确认的施工图纸或施工说明,并组织设计、业主、乙方、监理等相关部门进行图纸会审、向乙方进行现场交底。办理施工所涉及的各种手续。
2.2甲方指派 XX 驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收相关事宜。
2.3甲方方承担各相关原材料的进场检验工作,保证乙方所用之材料的规格、数量、质量均符合国家规范及现行行业标准。
2.4甲方提供施工必需的住宿用房、水、电设施及合理的仓储用房。提供必要的道路畅通、堆放材料和制品场所等工作。
2.5甲方在接到乙方完成每施工段完成书面要求验收通知书后2天内组织监理等有关人员进行初步验收,若逾期不验收乙方则认为此部分工程内容已初步合格。
2.6甲方不得在乙方已完成好的产品及半成品上发生有损于质量的行为,若因此有所损坏,由甲方负责赔偿。
2.7甲方必须严格按照施工规范配合、监督乙方施工。
2.8负责督促乙方施工场容管理、施工进度及其施工安全。
第3条、乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或施工说明现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2乙方指派 XXX 为驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条、关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工48小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
4.5设计变更和工程量变化,工期相应顺延。
第5条、关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑地基基础施工质量
验收规范》(GBJ50202—2002)、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ50086-2001)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工、返工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期不予顺延。
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6条、关于工程价款及结算的约定
6.1工程结算编制依据:按第1条第1.8小条执行。
6.2在施工图范围以外,如要求增减工程内容,应另行办理相关签证,费用将根据现场实际协商价格履行。
6.3施工期间发生的不可抗力因素所造成的损失,经双方核实后,甲、乙双方协商解决。
6.4在非正常天气(气象局标准大雨及以上、零度以下气温)条件下,乙方要自行采取措施,保证施工的进行。
6.5保修金为该工程实际所发生的总价范围结算总价款的5%计取。
6.6本合同生效后,甲方按当月业主支付的工程款,应按比例支付给乙方人工费用。
6.7工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交业主方。乙方自接到上述资料60天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。
第7条、关于材料供应的约定
7.1所有材料、设备均由甲方采购,但乙方必须保证在材料、设备的使用过程中必须要节约,节约部分甲乙双方按甲8乙2补偿,当场签订费用单,但如有超用材料或在乙方施工过程中造成材料的损失、损耗,则该部分材料费用全部由乙方承担,并且从当月生活费用中一次性扣除。
第8条、有关安全生产和防火的约定
8.1甲方提供的施工图纸或施工说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安
装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.3由于甲方确认的图纸或施工说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条、争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,
双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议,由工程所在地人民法院裁决。
第10条、其他约定
10.1 甲方在乙方施工过程中支付的人工工资,乙方以借条形式领取,当工程最后结算时,乙方需交甲方劳务公司(或地税部门)所开具发票。
10.2工地内的小店由乙方负责落实,但乙方要提供甲方及业主方人员的相关的生活用品。
10.3施工工人的管理,现场不能发生刑事案件,不能打架,并且不能随意带与工地不相干的人员进入工地,违返者按1000元/次处罚。
10.4关于现场材料偷盗的处理:甲方派保安进行工地协查,如有发现施工工人偷盗,则工地现场所发生的材料缺失全部计算入乙方的范围内进行等价赔偿,并处以每次2000元的现场处罚,并追究偷盗人员的刑事责任。
10.5施工班组之间发生的矛盾,由乙方自行解决。
10.6施工过程中乙方必须无条件的服从现场管理人员的指挥,(如有不合理的地方乙方可向现场项目经理汇报),如有指挥不当造成乙方损失的,则乙方可按价向甲方要求补偿。
10.7如有甲方指定要求做的项目(承包范围以外的)则按市场行情进行论价。并最终以人工单或工作量结算单进行结算。
10.8质量问题按当场所发生的现场情况进行扣罚,甲方提出合理的罚款,乙方不得有任何疑义。但甲乙双方可签订质量问题处罚补充条款。
第11条、中间付款方式
11.1双方约定的进度款支付的方式和时间:(1)每月中旬按乙方报总包总用工数按每人每月2000元/人进行支付生活费。(2)当工程完成图纸总工程量的50%时,人工费用甲方须支付至人工总费用的30%,但在支付总人工费用的当月甲方不再支付给乙方每人每月的生活费。(3)当乙方全部完成图纸范围内的工程量时,甲方须支付至人工总费用的70%,人工费累计支付至清包合同总价的70%时停止支付款项,留清包合同总价的30%,待工程竣工验收达到质量标准后,甲方再支付10%给乙方。(3)待本工程审价单位出具工程审价报告后支付至清包合同总价的90%,留10%为工程质量保修金。
11.2保留金的提留比例:自甲方单位收到建设方质保金之日起,15天内将保修金一次性支付给乙方。
第12条、附则
12.1本合同正本肆份,双方各执贰份。甲方执贰份,乙方执贰份。
12.2附安全施工、文明施工管理协议
12.3本合同所有款项结清后,则本合同自动终止。
甲方: 乙方:
代理人: 代理人:
单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
合同签订日期 年 月 日 合同签订日期 年 月 日
劳务工管理协议
甲方:XX公司
乙方: XX 班组
今甲方在 XX地点 进行施工,为保证工程顺利进行,搞好安全生产,明确安全职责,预防和避免安全事故,针对本工程,特签订如下协议。
1、各民工队长即为其所带队伍的施工、安全、文明施工的负责人,须服从本项目部管理人员的安排和指挥。
2、各民工队长应对民工加强教育增强安全意识,遵守劳动纪律,保证安全生产,杜绝事故发生。若其所带来的民工犯错误或发生事故,其亦有不可推卸的责任。
3、进入施工现场必须戴好安全帽,并阻止闲杂人员进入施工现场。不得穿拖鞋、背心或光背、赤脚进入施工现场。
4、施工作业班组必须熟悉和遵守安全生产和施工安全技术规程,严格按规程操作,若安全员进行交底后,仍有不清楚的,应仔细询问清楚。
5、机械操作人员必须持证上岗,非操作人员严禁擅动机械。若民工自作主张擅动机械,造成安全事故的,由其本人负事故全部责任。
6、施工用电必须注意安全,不得私拉乱接。
7、凡民工不听指挥或不按安全操作规程施工的,造成的安全事故,本公司将不负任何责任,对其本人将予以辞退并赔偿由此而造成的损失。
8、租住的房屋区内应保持清洁卫生,有专人打扫或轮流值日,与房东关系应协调好。做到施工不忘方便群众,搞好周围群众关系。
9、上工、收工不得影响周围居民生活,不得大声嘈杂或发出有响声的行为,尤其是早上及夜间施工下班后。
10、施工现场、租住区域内不得随地大小便,不得乱扔垃圾,不得乱涂
乱画。
11、不得偷窃、破坏周围居民的物品或作物。不得与周围居民吵架,
遵守深圳市“七不”规范。
12、每天施工完后,材料、机具应堆放整齐,做到工完料清,不得浪
费材料。
13、危险地段应悬挂标志,做好围护措施。
14、上班前不得喝酒,严禁酗酒、赌博等不良现象,杜绝违法乱纪行为。
15、公司提供的物品应加以护,如有损坏,须赔偿。
16、民工负责人必须在施工现场,并服从现场管理人员的指挥和安排,如有不清楚的应问清楚,凡不听指挥,盲目施工,由此产生的人工及后果自负。
17、各施工队、班组应互相团结,如有矛盾,应向本项目部反映,不得有打架行为。
18、凡管理人员及监理、建设方人员的意见均应虚心接受,不得与工地管理人员吵架,更不得与监理及建设方人员吵架,如有违抗并造成不良后果的,立即辞退。
19、民工如有问题,应先与其所属队长反映,再反映至本项目部,不得采取消极怠工或与甲方人员争吵。
20、如有违反上述规定,导致一定后果的,或周围居民反映到本公司、建设方的,本公司将对违反之人作出处理,其所属的民工队长将负连带责任。
21、凡上工不戴安全帽,发现一次罚50元;有周围居民反映不良情况的,一经查实,罚100元/次,情况严重的,予以辞退;内部打架的,各罚200元/次,错误一方不能承认错误的,立即辞退;民工队间打架的,各罚500元/次,错误一方不能认错的,人工费按60%计。酗酒、惹是生非、赌博,罚500元/次。顶撞管理人员、监理,经批评不能改正的,予以辞退;威胁、殴打管理人员、监理的,立即予以辞退,并不予结算人工费。
发包人:XX公司 承包人:XX公司
签订日期: 年 月 日
施工安全生产协议
立协议单位:
发包单位: XX 公司(以下简称甲方)
承包单位: XX (以下简称乙方)
XX边坡支护及软基处理工程委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订工程施工合同的同时,签订本协议,双方应严格遵照执行。
一、承包工程项目:
1、工程项目名称::XX土石方边坡支护及软基处理工程
2、工程地址: XX
3、承包范围: 约定范围
4、承包方式: 清包工
二、工程项目期限:2007 年 7 月 1 日~2007年 11 月 1 日。
三、协议内容:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部;应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场:
(1)工程项目应由乙方编制施工组织设计;
(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计;制订有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5、施工前,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出度会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间,乙方指派 XX 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派 XX 同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改,对甲方违反安全生产规定、制度等情况,甲方有要求乙方整改的权利。
8、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由各方处理,甲乙方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
9、甲乙双方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
10、现场的机械设备、脚手架等设备,在搭设、安装完毕提交使用前,乙方应按规定验收,并做好验收手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙双方必须租赁,应由有关人员办理借用租赁手续。应保证设备和工具符合安全要求。一经接收,设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任,负责赔偿。
12、甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严“禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
14、乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。
15、乙方使用的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符安全规定的应及时整改,整改合格后方准使用,违反本规定或擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
16、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的
施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由责任方负责。
17、甲方双方在施工中,应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
18、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等),甲方有协助乙方紧急抢救伤员的义务,但乙方负责事故上报及经济赔偿及善后处理,事故的损失和善后处理费用均因由乙方负责处理、解决。
19、本协议经双方代表签字后即生效,本协议作为合同正本的附件一式肆份,甲、乙双方各执贰份,送劳动局劳动保护监察科、区(县)城建办(建设局)安监站各一份备案。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
二○○ 年 月 日
文明施工责任协议书
立协议单位:
发包单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理
暂行规定,认真做好工程建设施工区域内的文明施工,现经甲、乙双方协商同意,明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责,并签订如下协议。
一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一,经济效益和社会效益相一致“方便人民生活,有利于发展生产、保护生态环境”的原则,坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
二、双方要认真贯彻“招标单位负责,施工单位实施,地方政府监督”的文明施工原
则。现场由甲方项目管理组牵头,建立三方共同参与的文明施工管理小组,负责日常管理协调工作,共创文明工地。甲方按市有关创建文明工地的规定,组织、指导、检查、考核、和开展选评工作,创造活动的实施由乙方负责。接受地方政府的监督。
三、乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况,制订出各项文明施工措施,并落实如下有关要求:
1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌,所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。
2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施,并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口,均应按规定设置交通标志(牌),夜间设示警灯及照明灯,便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班,确保安全。
4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施,禁止向通道上排放,禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。
5、施工现场平面布置合理,各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放,不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的监护。
6、施工中必须采取有效措施,防止渣土洒落,泥浆、废水流溢,控制粉尘飞扬,减少施工对本市环境和绿化的污染,严格控制噪音。
四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生,建立完善有关规章制度,落实责任制。做到“五小”设施齐全,符合规范要求。
五、甲方对乙方开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导,定期组织检查,对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改。凡乙方整改不力,逾期不改的,甲方有权以乙方责任违约,可给予一次性的经济处理(1000~5000元人民币),并采取强化整改措施,整改所发生的费用及处理款从工程款中直接扣除,最高上限为10万元。
六、因乙方违反文明施工管理要求,被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚,以及由此而使甲方受到的经济损失,均由乙方承担。
七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件,在工程合同正式签约后生效,与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满,本协议终止。
八、联系人:
甲 方(公章): 乙 方(公章):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
二○○ 年 月 日
大清包劳务合同范本篇4
大清包合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则,双方就 劳务承包事宜协商一致,达成本合同条款,共同执行。
一、工程概况
工程名称:
建筑面积:
结构类型:
工程地点:
二、承包方式及承包资质
大清包工程(包括人工费、周转材料费、辅材及耗材费、机械及设备费,工程内容祥见本合同第伍条)乙方必须有相应的有效劳务资质。
三、工程计价方式及结算依据
1、A.主楼以综合包干单价按建筑面积计算,含税单价 元/㎡,不含电费。(大写: )(不含电费)面积按实际按施工完成建筑面积计算。
2、施工过程中的设计变更增减项及施工图纸以外的用工以现场签证为准,现场签证按施工班组承包单价为准进行结算,按工程量无法结算的,按计时工数量计算。
3、乙方必须对施工材料、施工质量严格把关,材料要控制在定额规定的损耗范围之内,超出部分从乙方工程款中扣除。经过闪光对焊能二次利用的钢筋必须利用,不得浪费。
四、工程承包范围
1、乙方承包工程范围为:施工图所有施工项目及工程图纸会审纪要范围内的工程内容(即基础、主体结构、砌体、内粉刷、屋面等所有土建工程,每层自己制造的垃圾清运)。
2、下列工程内容不属乙方承包范围:灌注桩、水电暖、消防、防水层(卫生间、厨房、地下室外墙、屋面)、外墙保温层、电梯、门窗、涂料、批白、批顶、粘砖、铁艺栏杆、变形缝。
五、工程承包内容及材料供应方式
1、甲方供应材料如下:
1.1钢材、砼、水泥、砌块、砖、砂石及所有的成品、半成品主材、外加剂以形成工程实体材料,
1.2屋面保温及隔热材料。
2、下列施工内容及辅材有乙方购置使用,费用均包含综合包干单价之中:
2.1、钢筋卸车、加工、垫块、马凳、安装、焊接(含电渣压力焊、闪光对焊),并包括钢筋加工所有使用机械、电焊机、扎丝、辅材。钢筋加工必须在施工现场制作,钢筋制作严格按新规范执行。
2.2模板安装、拆除,并包括所有使用工具及铁丝、铁钉、山型卡、螺杆、止水丝全部辅材。
2.3、混凝土浇筑、养护,并包括手推车、振动器、打夯机、电机、铁锹、混凝土养护所需全部机械、电缆、电线及其他辅材。
2.4、二次构造,包括圈梁、构造柱、砌体、内墙粉刷。
2.5、凿桩头,承包、砌砖模所有基础工程及地下室地坪垫层(除防水外所有图纸内项目)和屋面附属工程(含屋顶外大挑檐工程)。该两部分工程量按负层建筑面积一层计算。
2.6、土石方开挖、运输有甲方负责机械。乙方人工配合。
2.7、乙方保证现场文明施工,包括施工道路、场地硬化及所有脚手架的安装、拆除、安全网、安全维护等。施工现场按有关部门所要求的有关标语、警示牌、条幅的制作及悬挂,现场卫生保洁及车辆冲洗工作;现场垃圾根据甲方要求必须集中堆放和覆盖。
2.8、模板、方木、钢管、扣件、塔吊、提升机、泵车等周转材料及机械设备有乙方自行解决(包括大型机械设备安全备案),外挑架所有使用槽钢、钢丝绳固定件等,主体结构所使用的钢丝网片及底板钢筋连接所有的套筒材料费、机具费、人工费均由乙方承担。
2.9、按规定乙方特殊工种人员须持证上岗,并按照有关要求向甲方提供有效的特殊工种人员操作证。
2.10、乙方负责所有进场材料的卸车、场区内材料的周转、运输、堆放、保管。
2.11、负责所有材料、设备的保管,现场安全管理及安全设施的配备,所有机械、设备的使用、维护、维修;甲方交给乙方的所有材料,如有丢失、损坏,乙方必须照价赔偿;所有大、中、小型机械进场使用前必须经有关部门检验合格,并始终处于良好工作状态。
2.12、负责二级配电箱及二级以下配电箱所有电照明设施及包括二级用户水电设施,劳保用品及生活设施;施工现场配电装置必须符合国家现行建筑工地施工现场供用电规范及安全技术规程(三相五线制)。
2.13、工程材料试验费有甲方缴纳,乙方负责所有试件的制作、取样、保养,甲方负责送检;砼、砂浆、钢筋、焊接件等试件送检一次不合格、另行复检试验费有乙方负责。甲方负责竣工验收资料。
2.14、乙方负责安装的垂直运输设备及外架围护要允许其他分包工程队的使用,乙方可按实际情况收取一定的费用。
2.15、所有临建设施(库房、料场、宿舍、食堂、公厕)的地面硬化。
2.16测量放线:基础和楼层轴线控制线有甲方负责,其它根据轴线控制线所有的测量放线工作全部由乙方负责,甲方复检。
2.17上述工程以外的零星用工:技工300元/日、加工400元/日,不再做政策性调整。零星用工按月结算。
六、工程款支付办法
1、本工程不支付预付款。
2、工程进度款支付办法
2.1、A.地下室主体结构完成经甲方、监理验收合格后支付已完成工程价款的80%(按200%元/㎡建筑面积计算)。B.三层商场主体结构完成后支付该部分已完工程价款的80%(按200元/㎡建筑面积计算),C.住宅每六层肢体结构完成后支付该部分已完工程价款的80%(按200元/㎡建筑面积计算)。D.主体结构封顶及屋面所有附属结构完成后支付至已完成工程价款的95%(按237.5元/㎡建筑面积计算),扣除已支付部分。
2.2、地下室、三层商场切体及二次机构(含圈梁、构造柱、过梁、砌体、内外墙抹灰、打地坪、做散水)完工经甲方、监理及有关部门验收合格后支付该部分已完工程价款的50%(按50元/㎡建筑面积计算);住宅全部砌体、二次结构及屋面附属工程完工经甲方、监理及有关部门验收合格后支付该部分已完工程价款的50%(按50元/㎡建筑面积计算)。
2.3、内粉刷完成经甲方、监理及有关部门验收合格后支付至已完工程总价的97%,剩余3%作为工程质量保证金。
3、乙方向甲方领取款项时,按照甲方要求应提供相关手续。
七、工程工期
1、本工程总工期为 个日历天,自甲方书面通知乙方进场之日起计算。
2、乙方进场后5日内,应向甲方上报施工方案及施工组织设计和项目部管理机构人员名单(并具有相应职业资格)、工程安全、进度、质量保证书,经甲方审核后乙方严格执行,具体节点进度计划按照甲方要求制定并履行。
3、由于甲方原因及天气造成工程停工,工期延误。
八、工程质量
1、全部工程均应验收合格,且必须符合设计要求及国家向行验收标准,乙方必须努力争创优质结构。
2、若乙方工程质量未达到合格标准,乙方必须返工修理之合格为止。
3、质保金退还办法:保修期满三年不能改经甲方验收合格后无息退还乙方。在质保期内,工程出现质量问题,乙方应按甲方要求负责免费维修,否则,甲方可扣除相关维修费用。保修期自工程竣工验收合格之日算起。
十、乙方承诺
1、为确保施工人员工资结算,由乙方负责人负责和核结,甲方有权监督发放,如乙方有拖欠人工工资现象,甲方有权从履约保证金中扣出并直接发放。
2、乙方施工人员住宿、做饭自行解决。
3、若甲方资金暂未及时支付,乙方保证连续施工10日不停工,没有员工滋事。
4、在施工过程中,本合同经双方签字生效后至交工日期不再做任何价格调整。
5、甲方负责购买施工人员(含临时工)的人身意外伤害保险、现场财产和设备的保险。并自行承担费用。
6、乙方承担施工期间安全保卫工作和夜间施工照明的责任,提供周边维护。
九、安全文明施工目标
1、杜绝伤亡事故发生,达到市级安全文明施工工地。
2、严格按照省、市建筑工程安全施工规范及相关要求进行组织施工,凡施工过程中发生的一切大小及伤亡安全事故全部由甲方承担法律及所有经济损失。
3、工程质量合格,且实现了没发生过重伤(一次费用以五千元为界含五千元)及伤亡事故,按实际总建筑面积每平方米5元予以奖励。
十、本合同作为甲乙双方对该工程施工的结算依据,同该工程的承包实施方案具有同等法律效力。
十三、本合同未尽事宜,双方协商解决,如协商解决不成时,可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十四、本合同自甲方收到乙方20万元履约保证金之日起生效。本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
签约代表: 签约代表:
年 月 日 年 月 日
大清包劳务合同范本篇5
大清包劳务施工合同范文篇一发包方:___________________________(以下简称甲方联系电话:_________________________________
施工队:____________________(以下简称乙方联系电话:___________________
甲乙双方本着友好协商、合作的态度,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,在平等、公正、公平的原则下签定如下合同:一、工程概况
工程地址:___________________________________工程内容:____________
二、人工价格:______________每平方米计算。三、付款方式
1、工人生活费按每人每天___________元支付。
2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。3、工程竣工验收合格后,甲方支付总工程款的4、保修金:工程工资总价________后支付。五、材料
1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用,如应材料拖延工期的责任和经济损失,由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。
2、甲方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
3、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期
根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意,乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。七、质量
1、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正。2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。
3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。4、乙方施工中严格执行安全施工规范。
5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。发包人:(签章施工队:(签章身份证号码:身份证号码:签约日期:签约日期:
大清包劳务施工合同范文篇二
发包方:(以下简称甲方承包方:(以下简称乙方
为明确责任,保障双方的权益,保证工程发、承包工作的顺利进行,根据本工程的具体情况,经甲乙双方充分,特订立本合同,本合同是甲乙双方真实意思的表示,双方一致同意按合同条款执行。一、工程名称:二、工程地点:三、工程承包范围:
四、工程内容:配合机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工(未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作砌筑墙体、搭设脚手架及挂安全网等满足安全生产、文明施工的其他工作内容,达到主体验收的条件。五、承包方式
1、人工费(劳务费清包。
2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。
六、合同价款
1、最终以双方实际审定的建筑面积(含地下室乘以元/M2结算。七、施工日期
主体必须在否则每拖延一天罚总承包价款‰。八、付款方式
1、根据项目部向建设单位每月报量(完成量项目部收入人工费的%付给乙方工程款。
2、工程主体竣工验收合格后,60日内办理完结算,结算完毕后两个月内,甲方支付剩余工程款至结算款的%
3、其余保修金,自工程竣工验收合格之日起满一年后一周内付清。九、工程质量
1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收规范要求施工,否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。
2、工程质量达到国家规定的合格标准(其中混凝土实体质量必须达到清水混凝土要求。十、工程签证
1、施工期间原则上不再发生清工,如确有必要必须事先征得分公司主管经理同意,所需资料齐全,签证经项目经理签字,分公司主管经理批准审核后方为有效。清工单价为每工日元整。
2、在施工中,如设备故障维修、停水停电、商品砼不按计划到场所产生误时、误工由项目经理核实,分公司主管经理批准审核后方可具实调整。十一、隐蔽工程验收
分部分项工程达到隐蔽条件,乙方自检合格后,于验收前24小时通知甲方,并提供有关合格资料,经监理及甲方验收合格并签字后即可进行隐蔽;未经甲方签字,乙方擅自隐蔽,甲方有权要求乙方剥露重新验收,如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前,对合格部分做任何改动,甲方有权进行重新验收,全部责任及费用由乙方负责;工程各项验收按《建筑工程统一验收标准》规定执行。十二、甲方工作